法律分析:建议及时书面发函告知对方拖延工期所造成的一切损失和责任,并要求对方在规定的期限作出答复,否则你可以到法院起诉解决。
法律依据:《中华人民共和国民法典》
第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
因乙方原因造成工期延误的
法律分析:由于承包人的原因造成工期延误的,承包人应当按照合同应当向分包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百...
乙方延误工期怎么处理
法律分析:建议及时书面发函告知对方拖延工期所造成的一切损失和责任,并要求对方在规定的期限作出答复,否则你可以到法院起诉解决。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械...
装修工期延误怎么赔偿
2、乙方原因由于承包人的原因造成工期延误的,承包人应当按照合同约定向发包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失。3、第三方原因属于不可归因于分包人和承包人以外的意外事件,造成的工期延误。比如因奥运会政府要求停工。承包人仅能提出工期延误,不能提出费用索赔。4、自然风险由于不可抗力的地震、台风、...
施工合同工期延误违约金规定是多少?
施工合同工期延误,施工方需要承担违约责任,违约金由双方在工程承包合同中约定,如果无约定,则工程误期违约金最高是合同价款的百分之五。施工方支付违约金后,也需要加快施工进度,防止再发生其他违约。 一、施工合同工期延误违约金规定是多少?如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,...
如果乙方延误工期甲方可以怎么处理
应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。
甲方不结账乙方停工责任算谁的
毕竟哪一方出了问题对双方都不是很不好的,,要是甲方有问题则会拖延工期损失更大,要是乙方的问题其一,甲方可以告得他破产赔违约金,其二对自己以后的信誉造成很大的伤害,会直接影响其以后的业务。个人还是建议先好好协商,毕竟以前是合伙人,现在闹掰很不好的,都不利于双方。
施工单位工期严重滞后建设单位该怎么处理
建筑法只是规定,第十五条 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。所以,拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。施工单位 又称“承建单位”。建筑安装工程施工单位的简称。指承担...
装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少?
1、具体的延误工期所应该赔偿的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的;若是合同中有所提到的,那么就根据合同的进行赔偿。2、其违约赔偿一般的计算公式为:LD=0.15C\/T。LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。
如因乙方原因造成工期延长,或乙方未经甲方同意将工作分包,乙方按服务报 ...
这句话就是规定了乙方的义务和违反义务的赔偿。1、乙方不得无故延长工期;2、不得分包;3、违法上述任一条的约定应当承担违约责任。4、承担违约责任的形式就是按服务报酬总额10%向甲方支付违约金。
工期延误导致的损失赔偿问题
其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。法律依据:《中华人民共和国合同法》第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民...