2、工程结算时，漏编的工程量应作为增加工程按实结算。
3、在工程量清单计价方式下，招标工程量清单是发包人编制的。由于单价合同的本质属性是“清单单价包干”，工程量按实计算，所以承包人不承担工程量的风险。
4、总价合同则有所不同，如果合同工程量是依据承包人编制的施工图预算计算的，则按照造价基本原理和法律的诚实信用原则，承包人自行承担工程量错漏的风险。
招标工程量少算了如何索赔
法律分析：违反合同的约定减少招标工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五...
工程量变少如何索赔
施工单位若违反合同，减少工程量，即构成合同违约。此时，建设单位应首先与施工单位协商解决赔偿问题，若协商无果，可向法院提出诉讼。根据《民法典》规定，违约一方需承担继续履行合同、采取补救措施或赔偿损失的责任。在争议解决上，双方可尝试和解或调解，以友好方式达成共识。若不愿和解或和解失败，可依据...
工程量减少能索赔吗
通常情况下工程量减少不会导致施工方损失，也就没办法索赔，工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价，如果没有或者超出该比例是可以要求索赔的，因为发包方减少工程量已构成违约，而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的，据此可以根据合同法一方违约给另一方造成损...
工程量变少如何索赔
施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以通过和解或者调解解决合同...
招标工程量少算了怎么索赔
1、工程结算时，以实际完成量乘以投标单价结算；如果对因工程量变化幅度超过一定额度对投标单价进行调整的，按约定。2、工程结算时，漏编的工程量应作为增加工程按实结算。3、在工程量清单计价方式下，招标工程量清单是发包人编制的。由于单价合同的本质属性是“清单单价包干”，工程量按实计算，所以承包人...
投标后,甲方减少大量的工程量,该怎样索赔?
可以索赔的。《招标投标法》第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。《政府采购法》第四十九条 政府采购合同履行中，采购...
工程量减少可以索赔吗
法律分析：工程量减少可以索赔。索赔的原因包括因材料质量问题或材料供应不及时引起的；由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的；不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。法律依据：《中华人民共和国建筑法》 第六十一条 交付竣工验收的建筑...
合同工程量减少怎样进行索赔
施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。
工程量变少如何索赔
具体需看是什么原因造成的工程量变少，如果是发包方的责任，可以依据《承包合同》要求发包方承担赔偿责任。《合同法》第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条 因发包人的原因致使...
设计变更减少工程量如何索赔
法律主观：工程量变少进行索赔可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁，仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。法律客观：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定...
