由于甲方原因导致工期延误怎么索赔

Answer 1

一、承包工程甲方原因导致工期延误的索赔方式
在建设工程中，若因甲方原因导致工程延期，乙方可以根据合同条款要求甲方进行赔偿。若合同中没有具体约定，乙方可以要求甲方根据实际损失进行赔偿。如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。
二、如何认定工期顺延
在建筑工程施工过程中，如果发包人出现以下行为导致工程停工，应承担相应停工损失：
1. 发包人未能按照约定提供图纸及开工条件；
2. 发包人未能按照约定日期支付工程预付款、进度款，导致施工无法正常进行；
3. 工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，导致施工无法正常进行；
4. 设计变更和工程量增加；
5. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
6. 不可抗力；
7. 合同中约定的或工程师同意的其他工期顺延情况。
【法律依据】
《中华人民共和国民法典》第八百零三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条：因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料积压等损失和实际费用。