在工程施工过程中甲方未能按合同支付进度款及因为消防安装及手续，以及甲方在现场交叉施工。造成工期延误
在工程施工过程中甲方未能按合同支付进度款及因为消防安装及手续，以及甲方在现场交叉施工。造成工期延误。现在工程已经完工交付给甲方使用了。可甲方却不再支付剩余工程款。我是乙方，请问我该怎么要回剩余的工程款？谢谢！
如果现在已经完全，你有权要求甲方支付剩余的工程款，否则，有权向人民法院起诉，要求乙方承担违约的责任。
是私人的小宾馆
追答无论哪手续都得齐全，否则都是违法。
有呢
在工程施工过程中甲方未能按合同支付进度款及因为消防安装及手续,以 ...
如果你和甲方签订了安装合同，但因甲方的原因造成了工期延误，责任在甲方，而不在你们乙方的责任。如果现在已经完全，你有权要求甲方支付剩余的工程款，否则，有权向人民法院起诉，要求乙方承担违约的责任。
建筑工程合同法:甲方没有按时支付进度款乙方怎么办
因此，甲方没有按时支付进度款乙方，乙方应及时向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。
甲方未照协义支付工程进度款,严重拖歉,造成停工,误工,在这期间的损失甲...
建议先保存好对方违约的证据，对工程停工、窝工行为损失进行书面材料的统计。然后与甲方协商，若协商不成，乙方可单方解除合同并要求甲方承担一切损失。若必要，可委托律师通过诉讼程序解决。
甲方不按时支付进度款怎么处理
一、甲方不付工程款怎么办 1、通过电话和函件催收。 经常给施工方公司去个电话,询问工程款进度,并且注意做好录音工作,防止对方钻法律空子,提前保留证据,有备无患。必要时通过挂号信的方法给对方公司发催收函并留底,以阻断时效。 2、亲自到对方公司上门催收。 如果电话和函件效果不理想,就应...
施工合同纠纷施工方违约责任有哪些?
第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。二、施工合同发包方(甲方)的违约责任 第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收...
甲方如不按约定的时间支付工程价款,乙方应该怎么办
甲方如不按约定的时间支付工程价款，乙方可以向法院提起诉讼，要求支付价款。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以...
施工合同拖期违约金规定是什么
第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。施工合同发包方(甲方)的违约责任：第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，...
甲方不付进度款还叫施工怎么办
甲方不付进度款还叫施工的解决办法如下：甲方不付进度款还叫施工可以先行与之协商，了解其不付工程款的具体原因，如果只是耍赖不给，可以向法院进行起诉，拿起法律武器来争取自己的合法利益。也可以通过电话和函件催收，如果电话和函件效果都不理想，就可以经常去对方公司上门催收，还可以委托律师代为催收。...
承包工程甲方原因造成工期延误,乙方要承担合同责任吗
二、工期顺延如何认定 在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失: (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; (2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行; (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工...
消防项目合作协议书
1.工程名称: 2.工程地点: 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过,前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期: 竣工日期: 第五条工程造价、付款方式及价款调整 ...
