甲方原因造成工期延误

Answer 1

问题一：如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容 非承包人原因导致的，包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力

问题二：如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容 非承包人原因导致的，包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力

问题三：甲方有哪些原因可以引起工程延期 甲方引起工程延期的因素可多了，例如：设计变更、要工停工、延期支付工程款、因其它原因引起的停工（如 *** 勒令停工等）

问题四：由于甲方原因造成工期延误，施工方应该如何索赔和防止被索赔？要做哪些前期准备和资料？ 准备资料：合同原件、会议纪要、照片、监理现场记录、旁证材料。
整理成册，加上索赔报告。请注意，索赔最重要的时间证明材料，现场照片。

问题五：由于甲方的原因,导致施工现场没有工作面,导致我施工方延误合同约定工期,想写一份联系单给甲方，怎么写呢 5分 这种情况不能调整价差，但可以进行费用索赔。由于甲方的原因造成你方的经济损失，可以进行索赔。

问题六：建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题 这笔费用很难计算，也很难索赔成功，
停工是指停工后最开工还是停后不建了，如果是后者这笔费用很难计算，也很难索赔成功，
人工就算窝工费，机械按实际闲置台班套定额台班费。
如果是停工一段时间后，又开工，你就算这段时间内机械闲置台班费，人工窝工费，按实能列多少就列多少，然后协商解决。

问题七：甲方原因造成工期延误 乙方该如何索赔 甲乙双方协商，不能达成一致的找最近的仲裁机构，流程是这样。

问题八：什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 非承包人原因导致的，包括甲方变更设计施工方案、不按时付款、天气原因导致无法事故、自然灾害等不可抗力

问题九：甲方如何应对工期延误索赔 甲乙双方协商，不能达成一致的找最近的仲裁机构，流程是这样。

问题十：工程延期的原因有哪些？ 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：
（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。
（4）设计变更和工程量增加的。
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
（6）发生不可抗力。
（7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。

当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生浮件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。